乌克兰大乳美女一级毛片-乌克兰zoom动物-乌克兰xxxxhd-乌克兰silbly在线-国产色啪午夜免费视频-国产色女人

?
社會責任詳情

當前位置:社會責任 > 社會責任詳情

法院觀點| 涉疫情建設工程施工合同糾紛案件法官會議紀要

時間: 2020年12月14日 來源: 作者:

本文轉載自:微信公眾號 山東審判


一、關于不可抗力的認定

新冠疫情屬于突發公共衛生事件,符合不可抗力不能預見、不能避免且不能克服的特點。對于為防治新冠疫情而采取行政措施,導致建設工程施工合同不能履行,或者由于疫情的影響致使當事人根本不能履行合同義務的,應當認定為不可抗力。


在建設工程施工合同糾紛案件中,當事人以新冠疫情構成不可抗力并主張免責的,原則上應符合以下四個方面情形:(一)疫情與合同義務的不能履行具有直接因果關系;(二)疫情的影響足以導致合同不能履行;(三)不違反施工合同中對雙方當事人具有約束力的約定;(四)符合不可抗力免責的其他情形。因自身原因不能履行合同,當事人主張免責的,不予支持。
 

 二、關于合同解除的認定
 

疫情影響是否導致建設工程施工合同解除,應當按照合同約定及《中華人民共和國合同法》第九十四條的規定判斷。在具備能夠繼續履行條件的情況下,當事人以疫情對合同履行有一定影響為由請求解除合同的,一般不予支持。


繼續履行合同將造成一方不合理損失的,引導當事人通過適當延長工期、調整工程價款、調整違約金等方式,繼續履行合同。對因新冠疫情或行政措施的影響,不足以導致建設工程施工合同履行不能,但符合《最高人民法院關于適用<合同法>若干問題的解釋(二)》第二十六條規定情形的,應當根據公平原則,結合案件的實際情況確定是否變更或者解除。
 

三、關于工期順延的認定
 

對于受疫情影響工程不能開工建設的期間,承包人請求對工期進行相應順延的,可以按照雙方建設工程施工合同中關于工期順延的約定認定。根據《最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋(二)》第六條規定,承包人雖未取得工期順延的確認,但能夠證明依約提出工期順延申請的,對于其工期順延的請求,一般應予支持。


建設工程施工合同中無關于不可抗力造成工期順延的相關約定,由于疫情防控導致工程項目停工的,工期可以順延。對于工期順延的天數,應當根據當事人之間關于順延工期的申請及簽證,結合各地疫情對工程建設造成實際影響的程度、工程停工復工時間等因素,進行綜合認定。
 

四、關于疫情導致損失的認定

因疫情導致的損失,主要包括管理費、人工費、材料費、施工機具使用費等。發包人的管理費等損失,一般由發包人自行承擔。承包人的管理費、人員工資、設備折舊或租金、周轉材料攤銷、現場材料倉儲費用等損失,按照雙方建設工程施工合同約定處理。合同沒有約定的,根據不可抗力的歸責原則和公平原則,綜合合同履行情況、雙方利潤分配等因素,予以合理分擔。

 

五、關于建設工程價款的調整
 

當事人在建設工程施工合同中對不可抗力影響工程結算價款的情形有約定的,按照約定處理。合同中沒有明確約定的,可以按照當地建設行政主管部門的規定處理。因疫情防控增加的防疫費用,可計入工程造價。發包人要求趕工增加的費用,應計入工程價款由發包人承擔。


對于因疫情造成的人工、建材價格上漲等成本,應當按照合同約定的調價方法調整合同價款。對于建設工程施工合同中約定固定總價,因疫情導致施工成本發生重大變化,符合《最高人民法院關于適用〈中華人民共和國合同法〉若干問題的解釋(二)》第二十六條規定的,可以進行適當調整。
 

六、關于部分或全部免除違約責任的認定
 

對于當事人能夠克服并可以履行的合同義務,如工程款支付、工程結算資料審核等,當事人以不可抗力為由主張部分或全部免除違約責任的,一般不宜支持。


當事人以不可抗力為由主張部分或全部免除違約責任的,仍應提供證據證明其已盡到通知義務,以減輕可能給對方造成的損失。合同約定的違約金過分高于造成的實際損失,當事人根據《最高人民法院關于適用<中華人民共和國合同法>若干問題的解釋(二)》第二十九條規定請求適當減少違約金的,應予支持。
 

七、關于涉疫情補充協議的效力

 

由于疫情影響,當事人另行訂立的與中標合同不一致的補充協議,除該協議存在超出疫情影響范圍的情形外,不宜僅以《最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第二十一條、《最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋(二)》第一條的規定為由,否認其對雙方當事人的約束力。

主站蜘蛛池模板: 插我一区二区在线观看 | 久久热免费观看视频 | 亚洲精品久久久午夜麻豆 | 亚洲精品无码久久久久A片空 | 入禽太深免费高清在线观看5 | 午夜dj影院视频观看 | 很黄很色60分钟在线观看 | 偷偷鲁青春草原视频分类 | 怡春院国产精品视频 | 免费色片播放器 | 乳交高H糙汉宠文 | 国产成人片视频一区二区青青 | 先锋影音av无码第1页 | 男人的天堂MV在线视频免费观看 | 免费观看成人www精品视频在线 | 草莓在线观看 | 国内极度色诱视频网站 | 1000视频在线播放 | 亚在线观看免费视频入口 | 国内国外精品影片无人区 | 使劲别停好大好深好爽动态图 | 欧美动物交ideos | 特黄特色大片免费播放器9 特黄特黄aaaa级毛片免费看 | 嫩草影院在线观看网站成人 | 国产精品久久久久成人免费 | 最新影音先锋av资源台 | 97伦理97伦理2018最新 | 成品片a免人看免费 | 激情内射亚洲一区二区三区爱妻 | 亚洲国产中文字幕新在线 | caoporen超碰在线视频 | 综合一区无套内射中文字幕 | 无码内射成人免费喷射 | 丝袜美女被艹 | 日韩精品久久日日躁夜夜躁影视 | 快播av种子| 天天看学生视频 | 一本色道久久综合亚洲AV蜜桃 | 一区二区三区高清视频 | 国产AV午夜精品一区二区入口 | 国产ZZJJZZJJ视频全免费 |